← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 10983-2019 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 18/06/2019
OutcomeResultado
SummaryResumen
Key excerptExtracto clave
Pull quotesCitas destacadas
Full documentDocumento completo
No English translation available; showing the Spanish source.
*170142100007CO* Res. Nº 2019010983 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciocho de junio de dos mil diecinueve .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 17-014210-0007-CO, interpuesto por FABIÁN JOSÉ BADILLA ESPINOZA, cédula de identidad No. 0206850831, a su favor y en su calidad de PRESIDENTE de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL MORTERO, cédula jurídica No. 3002730401, contra la MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ DE HEREDIA.
Resultando:
Único.- Mediante memorial incorporado al expediente electrónico a las 11:11 horas del 15 de mayo de 2019, Pedro Rojas Guzmán, Alcalde, Guido Ruiz Benavides, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial y Miguel Arroyo Murillo, Director de Proyectos y Obras, todos de la Municipalidad de Sarapiquí, se apersonan ante esa Sala con la finalidad de solicitar una ampliación del plazo para cumplir la orden dispuesta en sentencia número 2017-018384 de las 9:45 horas del 17 de noviembre de 2017, toda vez que en esa resolución esta Sala dispuso: "Se declara parcialmente con lugar el recurso respecto al mal estado de la vía que comunica el asentamiento "El Mortero en Sarapiquí". Se ordena a Pedro Rojas Guzmán, Alcalde y Guido Ruiz Benavides, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial ambos de la Municipalidad de Sarapiquí, o a quienes ocupen esos cargos, que en el plazo improrrogable de dieciocho meses contados a partir de la notificación de este asunto, se asfalte y repare la vía objeto de este amparo, de lo cual deberán mantener informada a ésta Sala. (…)". Según los recurridos han establecido un cronograma que contiene un plan para asfaltar y reparar la vía objeto de este amparo en una serie de determinadas fechas, sin embargo, necesitan de un plazo adicional de 6 meses a lo estipulado en la citada sentencia para cumplir de manera efectiva lo dispuesto, pues necesitan que se autorice el paso por el causa del río Puerto Viejo, lo cual le corresponde a SETENA, y por otra parte, requieren que se logre formalizar el permiso de ingreso por la propiedad privada que media entre el cauce referido y la red de caminos a reparar. Lo anterior, consideran que se podrá cumplir de avalar esta Sala el plazo adicional requerido de 6 meses. Aseguran que la obra estará concluida 6 meses después de contar con la Viabilidad Ambiental en proceso de paso por el cauce del Río Puerto Viejo por parte de SETENA, así como la autorización de acceso a la propiedad de la Sra. Jeannette Pérez Chinchilla, según cronograma referido.
Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,
Considerando:
I.- En el presente asunto, los recurridos comparecen ante este Tribunal, con la finalidad de solicitar una ampliación del plazo para cumplir la orden dispuesta en sentencia número 2017-018384 de las 9:45 horas del 17 de noviembre de 2017. Según argumentan en su informes de solicitud de ampliación de plazo, poseen un cronograma que contiene un plan para asfaltar y reparar la vía objeto de este amparo en una serie de determinadas fechas –ver documentación adjunta-, sin embargo, necesitan de un plazo adicional de 6 meses a lo estipulado en la citada sentencia para cumplir de manera efectiva lo dispuesto, pues requieren que se autorice el paso por el causa del río Puerto Viejo, lo cual le corresponde a SETENA, y por otra parte, requieren que se logre formalizar el permiso de ingreso por la propiedad privada que media entre el cauce referido y la red de caminos a reparar. Lo anterior, consideran que se podrá cumplir de avalar esta Sala el plazo adicional requerido de 6 meses.
II.- Ahora bien, analizada la gestión que nos ocupa, la prueba aportada y la situación concreta planteada por el Alcalde, el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el Director de Proyectos y Obras, todos de la Municipalidad de Sarapiquí y la imposibilidad manifestada para dar cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en el plazo señalado en sentencia número 2017-018384 de las 9:45 horas del 17 de noviembre de 2017, se toma la decisión de aprobar la ampliación que se solicita. En consecuencia, se otorga un plazo adicional de 6 meses, contado a partir del término del plazo dispuesto con anterioridad en la sentencia antedicha, para asfaltar y reparar la vía que comunica el asentamiento "El Mortero en Sarapiquí". Lo anterior, en el entendido que la Municipalidad de Sarapiquí, tendrán un plazo máximo de 24 meses para la realización de ambas obras dispuestas en la parte dispositiva de la sentencia 2017-018384 de las 9:45 horas del 17 de noviembre de 2017.
Por tanto:
Se amplía en 6 meses más la orden dictada dentro de la sentencia 2017-018384 de las 9:45 horas del 17 de noviembre de 2017, para el asfaltado y reparación de la calle cuestionada, el cual corre a partir del término del plazo dispuesto con anterioridad en la sentencia antedicha, para que dentro de ese período, Pedro Rojas Guzmán, Alcalde y Guido Ruiz Benavides, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial ambos de la Municipalidad de Sarapiquí, o a quienes ocupen esos cargos, ejecuten las ordenes respectivas para que se asfalte y repare la vía que comunica el asentamiento "El Mortero en Sarapiquí".
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alicia Salas T.
Ileana Sánchez N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *9ZY8JICCGRK61*
*170142100007CO* Res. Nº 2019010983 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciocho de junio de dos mil diecinueve .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 17-014210-0007-CO, interpuesto por FABIÁN JOSÉ BADILLA ESPINOZA, cédula de identidad No. 0206850831, a su favor y en su calidad de PRESIDENTE de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL MORTERO, cédula jurídica No. 3002730401, contra la MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ DE HEREDIA.
Resultando:
Único.- Mediante memorial incorporado al expediente electrónico a las 11:11 horas del 15 de mayo de 2019, Pedro Rojas Guzmán, Alcalde, Guido Ruiz Benavides, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial y Miguel Arroyo Murillo, Director de Proyectos y Obras, todos de la Municipalidad de Sarapiquí, se apersonan ante esa Sala con la finalidad de solicitar una ampliación del plazo para cumplir la orden dispuesta en sentencia número 2017-018384 de las 9:45 horas del 17 de noviembre de 2017, toda vez que en esa resolución esta Sala dispuso: "Se declara parcialmente con lugar el recurso respecto al mal estado de la vía que comunica el asentamiento "El Mortero en Sarapiquí". Se ordena a Pedro Rojas Guzmán, Alcalde y Guido Ruiz Benavides, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial ambos de la Municipalidad de Sarapiquí, o a quienes ocupen esos cargos, que en el plazo improrrogable de dieciocho meses contados a partir de la notificación de este asunto, se asfalte y repare la vía objeto de este amparo, de lo cual deberán mantener informada a ésta Sala. (…)". Según los recurridos han establecido un cronograma que contiene un plan para asfaltar y reparar la vía objeto de este amparo en una serie de determinadas fechas, sin embargo, necesitan de un plazo adicional de 6 meses a lo estipulado en la citada sentencia para cumplir de manera efectiva lo dispuesto, pues necesitan que se autorice el paso por el causa del río Puerto Viejo, lo cual le corresponde a SETENA, y por otra parte, requieren que se logre formalizar el permiso de ingreso por la propiedad privada que media entre el cauce referido y la red de caminos a reparar. Lo anterior, consideran que se podrá cumplir de avalar esta Sala el plazo adicional requerido de 6 meses. Aseguran que la obra estará concluida 6 meses después de contar con la Viabilidad Ambiental en proceso de paso por el cauce del Río Puerto Viejo por parte de SETENA, así como la autorización de acceso a la propiedad de la Sra. Jeannette Pérez Chinchilla, según cronograma referido.
Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,
Considerando:
I.- En el presente asunto, los recurridos comparecen ante este Tribunal, con la finalidad de solicitar una ampliación del plazo para cumplir la orden dispuesta en sentencia número 2017-018384 de las 9:45 horas del 17 de noviembre de 2017. Según argumentan en su informes de solicitud de ampliación de plazo, poseen un cronograma que contiene un plan para asfaltar y reparar la vía objeto de este amparo en una serie de determinadas fechas –ver documentación adjunta-, sin embargo, necesitan de un plazo adicional de 6 meses a lo estipulado en la citada sentencia para cumplir de manera efectiva lo dispuesto, pues requieren que se autorice el paso por el causa del río Puerto Viejo, lo cual le corresponde a SETENA, y por otra parte, requieren que se logre formalizar el permiso de ingreso por la propiedad privada que media entre el cauce referido y la red de caminos a reparar. Lo anterior, consideran que se podrá cumplir de avalar esta Sala el plazo adicional requerido de 6 meses.
II.- Ahora bien, analizada la gestión que nos ocupa, la prueba aportada y la situación concreta planteada por el Alcalde, el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el Director de Proyectos y Obras, todos de la Municipalidad de Sarapiquí y la imposibilidad manifestada para dar cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en el plazo señalado en sentencia número 2017-018384 de las 9:45 horas del 17 de noviembre de 2017, se toma la decisión de aprobar la ampliación que se solicita. En consecuencia, se otorga un plazo adicional de 6 meses, contado a partir del término del plazo dispuesto con anterioridad en la sentencia antedicha, para asfaltar y reparar la vía que comunica el asentamiento "El Mortero en Sarapiquí". Lo anterior, en el entendido que la Municipalidad de Sarapiquí, tendrán un plazo máximo de 24 meses para la realización de ambas obras dispuestas en la parte dispositiva de la sentencia 2017-018384 de las 9:45 horas del 17 de noviembre de 2017.
Por tanto:
Se amplía en 6 meses más la orden dictada dentro de la sentencia 2017-018384 de las 9:45 horas del 17 de noviembre de 2017, para el asfaltado y reparación de la calle cuestionada, el cual corre a partir del término del plazo dispuesto con anterioridad en la sentencia antedicha, para que dentro de ese período, Pedro Rojas Guzmán, Alcalde y Guido Ruiz Benavides, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial ambos de la Municipalidad de Sarapiquí, o a quienes ocupen esos cargos, ejecuten las ordenes respectivas para que se asfalte y repare la vía que comunica el asentamiento "El Mortero en Sarapiquí".
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alicia Salas T.
Ileana Sánchez N.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *9ZY8JICCGRK61*
Document not found. Documento no encontrado.